工程承包简单的合同范本 (一)
优质回答工程承包简单合同范本如下：
一、合同双方
发包方：[甲方单位名称]承包方：[乙方单位名称]
二、工程基本信息
工程名称：待定工程地点：待定
三、工程内容与范围
专项工程内容：待定专项工程范围：待定
四、承包方式
乙方按图纸施工，按国家规范要求，独立完成专项工程。
五、工程造价
待定
六、工程质量
乙方须确保工程质量满足设计要求，严格遵守相关技术规范。
七、工期
从[具体开始日期]开始，至[具体结束日期]结束，共计[具体天数]日历天。
八、双方责任
甲方：负责工程设计审核、提供施工场地、监督施工进度与质量、协调施工问题。乙方：负责按图纸施工、确保工程安全与质量达标、遵守公司纪律、确保人员安全、妥善保管甲方配置的物品与机械设备、进行施工人员人身保险。
九、付款方式
[具体付款节点与比例]，如：外墙脚手架搭建完成后，支付工程量的50%；脚手架安全拆除并清理完毕后，支付剩余款项。
十、违约责任
任一方违反合同条款，均需承担违约责任，守约方有权要求违约方赔偿。
十一、争议解决
合同履行中的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同履行地或签订地法院提起诉讼。
十二、协议生效与终止
合同自双方签字、盖章后生效，工程结算付款后自动终止。签署地点：[具体签署地点]一式两份，双方各执一份。
十三、补充条款
未尽事宜，双方协商解决。
十四、签字盖章
甲方代表：[甲方代表姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
签约日期：[具体签约日期]
乙方责任人：[乙方责任人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
签约日期：[具体签约日期]
请注意，范本仅为示例，具体内容需根据实际情况填写，并建议在签订前由专业律师或法律顾问进行审核。
土方工程承包合同范本 (二)
优质回答土方工程承包合同范本如下：
一、合同双方
发包人：[甲方单位名称]承包人：[乙方单位名称]
二、项目内容
项目包括地块土方的开挖、运输、平整工作。
三、承包方式
乙方需完成全部挖掘、运输、平整工作，且不得转包。
四、价格条款
每立方米石砂价格为[具体金额]元。
五、工期要求
按照图纸要求尺寸进行土方开挖，自[具体月日]开始施工，要求在[具体天数]天内完成基地土方挖运平整工作。
六、质量与施工要求
基地的平面位置、尺寸、边坡、标高和持力层等需符合设计图纸要求，偏差控制在允许范围内。做好水沟和排水设施，位置、尺寸、标高需符合设计要求。回填土时，需清除草皮、杂物、积水，分层夯实，密实度需达到设计要求。土方挖完后需经多方检查符合要求，方为合格。
七、安全要求
开工前，乙方需对工人进行安全教育和交底。严格遵守土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项。遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及上级监管。挖掘的土方需按指定地点堆放，保证施工道路畅通。雨季施工需注意边坡稳定，加强检查，必要时放缓边坡或设置支撑。发现地下水或预埋管道、电缆线等需及时报告并做好排水防水措施。
八、结算方式
采用现金支付形式，工程验收合格后次日支付全部工程款。
九、仲裁与调解
发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、合同生效与失效
本协议书双方签章后生效，至工程款结清后自然失效。甲乙双方各持一份。
十一、签字盖章
甲方：[甲方公章]
法定代表人：[甲方法定代表人签字]
乙方：[乙方公章]
法定代表人：[乙方法定代表人签字]
签订日期：[具体年月日]
土地施工合同范本（必备3篇） (三)
优质回答土地施工合同范本如下，提供三篇以供参考：
范本一： 工程内容：明确为土地平整、田间道路、部分配套工程。 双方责任：甲方负责资金投入、工程检查；乙方需按设计施工，并确保工程质量符合相关验收标准。 工程价款与付款：甲方包干投入，工程款总额需具体约定，资金以财政转移支付。付款分为三期，首期50%为启动资金，二期40%，余款10%待验收后支付。 其他事项：乙方需负责全程排水，并承担安全责任。 工期：需明确总日历工期天数及具体起止时间。 合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自签订之日起生效。
范本二： 工程基本信息：包括工程名称、工程地点、建设规模等。 工程内容：具体描述如土地平整、建两个平台等。 工期：需明确至完成的具体时间。 付款方式：签订后支付订金，验收合格后支付总造价的50%，剩余款项于结算时支付。
范本三： 工程基本信息：包括工程名称、工程地点、建设规模、项目性质、立项批准文号、资金来源等。 承包范围：明确为土地平整工程等。 合同工期：需明确具体天数。 工程数量和质量标准：质量需合格，满足相关标准；合同价款需明确为具体万元数额。 合同文件构成：上述文件构成合同文件，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。双方有关工程的协议文件视为合同组成部分。 履约保证金与支付：承包人需向发包人交付履约保证金，并承诺施工、竣工及承担工程质量保修责任；发包人承诺按约定支付合同价款。 合同生效：合同需自双方法定代表人签字并盖章后生效。
请注意，范本仅供参考，具体合同内容需根据双方实际情况及项目需求进行调整，并建议在签订前由专业律师进行审核。
小工程施工合同范本 (四)
优质回答小工程施工合同范本如下：
一、合同双方
甲方：乙方：
二、合同背景
甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠互利的原则下，根据有关法律法规，就私人住宅建房工程达成协议。为规范建造私人住宅工程中的双方民事行为，特制定本合同，双方必须严格执行，共同遵守。
三、建筑工程概况
工程类型：私人住宅建房工程，民用住宅建筑。结构与设计：设计为砖混结构两层一幢，建筑面积以实际测量为准，每平方米施工费。
四、建筑设计要求
基本尺寸：本工程为砖混结构住宅，进深7米，总长度13.5米，平房建筑。面积与修改：建筑面积根据实际测量面积付款，确保不能随意缩小或增大面积，如需修改须双方协商同意后方可修改，否则乙方负全责。
五、材料与施工
钢筋与水泥：钢筋为三级，方柱子：161820号，按正规设计施工。奥环水泥32.5等级，楼层高度一层3.9米，二层3.8米。其他材料：板面厚度1314公分，圆柱子30公分；窗子建盖有两个小窗套，一个大窗套，按甲方设计施工；房顶三周有斜坡，高度按实际测量。材料使用：乙方保证房子质量合格，设计合理，不得乱用及丢弃建房材料。
六、结构设计说明
基础施工：采用条型基础，深度按实际测量，含40公分的地圈梁，按收三台基础施工，宽度按实际测量，必须严格按规格要求施工。钢筋与粉刷：基础圈梁、压顶圈梁钢筋根据甲方提供的标准钢筋材料为准；含装二楼斜坡上的花瓶栏杆，含全部墙体及所有柱子粉刷，外墙水泥浆粉刷。
七、承包施工方式
甲方责任：保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不影响施工；与周边邻居因地界建筑物等纠纷由甲方出面解决。乙方责任：施工方式为包工施工，面积价格一次性协商。工程必须严格按照双方商定的图形设计施工，不得随意改变图形设计。施工过程中发现设计问题需变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。注意安全生产，有足够安全保障机制和措施，因乙方不注意安全出现安全事故，乙方承担全部责任。接受甲方监工，并接受合理化建议并。自带机械、模板、顶杆，伙食自理。
八、质量与付款
付款方式：开工付，土建完工后三次付清，扣除保证金外，保证金6000元。质量保证金：扣留质量问题保证金壹万元，按土建工程完工之日起1年内付清。如乙方保证房子无质量问题，则甲方必须付清所有款项。施工期：本工程按开工之日，预定施工期为120天。
九、工程其它事项
在建设过程中，双方须严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害或政府部门让迁移房者，可终止合同并按施工中过程的百分比进行清算。工期未尽事宜，双方可随时协商解决，并签定工程补充合同。
十、争议解决
本协议经双方签字盖章后产生法律效力，所有争议由双方协商解决。协商不成可向管辖区的司法所、人民法院提起诉讼。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十一、合同生效合同自甲乙双方签字后生效，双方必须共同遵守。
二次结构工程施工合同范本 (五)
优质回答二次结构工程施工合同范本应包含以下内容：
一、合同基本信息 发包方与承包方信息：明确双方的名称、地址、联系方式等基本信息。 工程概况：包括工程名称、地点、结构形式、质量与安全要求等详细描述。
二、工程承包范围 具体工作内容：明确二次结构模板的加工、安装、拆除，材料运输、废料清理，施工机械维护等。 模板项目结束后的工作：所有拉杆与U形卡的分离，木方、模板的铁钉拔取与清理等。
三、工程承包形式与价格 承包形式：包清工，包含小型材料及施工用具。 承包价格：每平方米27元，工程量按实际完成量结算，包含安全风险金、职工保险等费用。
四、结算与付款方式 生活费支付：每月月底支付生活费。 工程款支付：工程外脚手架拆除后一个半月内支付工程款，确保农民工工资发放，不允许拖欠。
五、双方责任 甲方责任：负责技术交底、安全教育、材料供应等。 乙方责任：负责施工组织与人员管理，遵循合同与法律要求，按时完成任务，保证质量与进度，遵守安全生产规定，不得使用童工，确保施工安全。
六、其他条款 工期、质量、成品保护、文明施工、环境保护：包括安全生产、材料使用、成品保护、环境保护等具体规定。 差旅费、违约责任、违法行为处罚：明确差旅费的承担方式，违约责任的判定与处罚，以及违法行为的处罚措施。 合同的执行与终止：规定合同的执行方式，以及合同终止的条件和程序。 合同未尽事宜协调：明确合同未尽事宜的协调机制，确保双方能够友好协商解决争议。
七、合同生效与失效 合同生效：合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。 合同失效：结清工费和材料费后合同失效。
内容仅为二次结构工程施工合同范本的示例，具体条款应根据实际情况进行调整和完善。
从上文内容中，大家可以学到很多关于工程施工承包合同范本免费的信息。了解完这些知识和信息，赣律网希望你能更进一步了解它。
